|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) |
COMMUNE DE CHATEL M. Nicolas RUBIN Mairie 109 route du Centre 74390 CHATEL |
L'avis implique un marché public. | |
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
|
Objet | AMENAGEMENT ET SECURISATION RD228 ROUTE DU LINGA TRANCHE 2021 | ||||||||||||
Référence | 21.018 | ||||||||||||
Type de marché | Travaux | ||||||||||||
Mode | Procédure adaptée | ||||||||||||
Code NUTS | FRK28 | ||||||||||||
Durée |
3 mois |
||||||||||||
Code CPV principal | 45233260 - Travaux de construction de voies piétonnes | ||||||||||||
Code CPV complémentaire | 45232130 - Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales | ||||||||||||
Forme |
Prestation divisée en lots :
Oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots Les variantes sont acceptées |
||||||||||||
|
|||||||||||||
Conditions relatives au contrat | |||||||||||||
Cautionnement | Retenue de garantie au taux de 5 %. La retenue de garantie peut être remplacée, par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire |
||||||||||||
Financement | Le mode de règlement choisi par le maître de l'ouvrage est le mandat administratif. Le délai global de paiement est de 30 jours. |
||||||||||||
Forme juridique | Les groupements momentanés d'entreprises sont autorisés et devront prendre, la forme de groupements solidaires. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du Maître de l'ouvrage tel qu'il est indiqué ci-dessus. |
||||||||||||
Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 45 % : Valeur technique de l'offre 35 % : Prix 20 % : Délai d'exécution |
||||||||||||
Renseignements |
administratifs COMMUNE DE CHATEL Service Marchés Publics - Mme COTTALORDA Manuela Centre technique municipal 1114 route de la Dranse 74390 CHATEL Tél : 04 50 73 25 55 techniques MAIRIE DE CHATEL Directeur des services techniques municipaux Centre technique municipal 1114 route de la Dranse 74390 CHATEL |
||||||||||||
Documents |
|
||||||||||||
Offres |
Remise des offres le
03/08/21 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres. |
||||||||||||
Renseignements complémentaires | |||||||||||||
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
|||||||||||||
Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun BP 1135 38022 Grenoble Cedex Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69 Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun BP 1135 38022 Grenoble Cedex Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun BP 1135 38022 Grenoble Cedex Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69 |
||||||||||||
Envoi le 15/07/21 à la publication
Publication aux supports de presse suivants : Le Dauphiné Libéré - Ed. de Haute-Savoie, Le Faucigny |
Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |